不锈钢楼梯扶手工程施工合同协议书范本

不锈钢楼梯扶手工程施工合同协议书范本

-1155700-923925 编号：_____________

不锈钢楼梯扶手工程施工合同

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

甲 方：________________________________________________

乙 方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

工程概况：

工程内容：不锈钢楼梯扶手；φ60厚0.7、φ47厚1.0、φ28厚0.5、φ19厚0.4，飘窗扶手为φ38厚0.7。

工程承包方式：包工包料；

工程造价：扶手________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元（以实际竣工验收数量为准）；栏杆________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元（以实际竣工验收数量为准）；

付款方式：合同签订生效后，乙方安装完一栋，甲方将该栋工程款结清给乙方。

合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

甲方责任：

如期办理拨款结算；

指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

乙方责任：

1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；

3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；

4、乙方要按期完工，不得无故顺延工期。

五、质量与验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向_____________________________法院起诉。

七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

甲方（单位盖章）： 乙方（单位盖章）：

甲方代表签字： 乙方代表签字：【更多免费素材，微信lbgzkf1】

年 月 日