防腐木工程施工合同协议范本模板简洁

防腐木工程施工合同协议范本模板简洁

-1155700-923925

编号：_____________

防腐木工程施工合同

甲 方：________________________________________________

乙 方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

发包方（以下简称甲方）：___________________________

承包方（以下简称乙方）：___________________________

根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。

、工程事项

1.1工程名称：_______________________________________

1.2工程地点：_______________________________________

1.3工程内容：_______________________________________

1.4工程开竣工日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

、工程承包范围

2.1承包范围: ___________________________。

条三条、发包人工作

3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。

3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。【更多免费素材，微信lbgzkf1】

、承包人的权利和义务

4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。

4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。

4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。

4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。

、工程造价和结算

5.1工程总价：大写_________________________________

5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。

5.3乙方材料及工人进场再付工程款_________%大写__________元

5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。

5.5工程结束_________天内为工程验收期，逾期视为工程合格。

、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延。

6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。

6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行。

、违约责任

7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。

、争议解决方式

8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。

、其他

9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。

、合同份数及生效日期

10.1本协议一式_________份，甲乙方各执_________份，经双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

_________年_________月_________日 _________年_________月_________日