某花园建设工程勘察合同协议书范本

某花园建设工程勘察合同协议书范本

-1155700-923925编号：_____________

某花园建设工程勘察合同

甲 方：________________________________________________

乙 方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

甲方（发包人）：

法定代表人：

乙方（勘察人）：

法定代表人：

 

上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 

第1条  工程概况

1.1 工程名称：                     

1.2 工程建设地点：                     【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

1.3 工程规模、特征：对二期共计17栋建筑物（12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#及幼儿园一栋）进行钻探勘察任务工作。

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：                     

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：钻探勘测任务

1.6 承接方式：地质勘察工程承包（按综合单价包干）

1.7 预计勘察工作量：根据甲方提供二期钻探孔约260个孔深约20米，预计钻探工作量约 6000延米、 16个剪切波速孔及钻探孔位放样约300个、建筑用地拨地定桩点及现状地形数字化测绘等工作。（按设计同时满足规范要求）。

第2条  发包人提供材料

发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第3条  工程勘察任务（内容）与技术要求

3.1 勘察技术要求按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版、广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2003）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（土工实验方法标准）等有关要求进行勘察工作。

3.2 勘察须满足附件“详细勘察阶段工程地质勘察任务书”要求，且须保证地质勘察报告及各基础数据准确可靠，并保证“图审中心”审查通过。

3.3 勘探工作保证在每孔进入中风化不少于3M。

3.4 地质勘探报告：

3.4.1 要对地基的稳定性做出评估，判明地基土的类型和建筑场地类别，提供抗震设计的有关参数。

3.4.2 按钻孔位置图提供各钻孔地质剖面图、标贯试验、土层试验等。

3.4.3 根据建筑物场地的地质情况，提出经济合理的基础设计方案，并按现行基础规范要求提出有关基础设计的承载力指标。

3.4.4 提供桩基设计所需的各项技术参数，并提出单桩承载力特征值的计算。

3.4.5 地质勘查报告力求真实反映场地的实际地质状况，文字、图表详尽，数据可靠。

3.4.6 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

3.4.6 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料10份，发包人要求增加的份数另行收费。

第4条  开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 本工程的勘察工作暂定于         年         月         日开工，         年        月        日提交勘察初步成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 本工程勘察费暂估总价为人民币（大写）                    （￥        元），具体工程量按时结算），其中：

序 号

项目名称

单位

工程量（约）

金额（元）

 

 

 

 

综合单价

合 价

一

勘察工程

 

 

 

 

 

岩土详勘钻孔（陆地）

米

 

 

 

二

剪切波速测试

 

 

 

 

 

土层孔剪切波速

个

 

 

 

三

测绘工程

 

 

 

 

1

钻探孔放点

个【更多免费素材，微信lbgzkf1】

 

 

 

2

数字化地形测量

平方米

 

 

 

3

场地方格网标高测量（10m*10m）

平方米

 

 

 

4

建筑用地拨地定桩

点

 

 

 

5

GPS控制点测量

点

 

 

 

四

合计

 

 

 

 

备注

1、最终按现场实际完成工程项目及工程量按时结算。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

本合同执行综合单价包干，工程量按实际完成量乘以综合单价计算，不论市场如何变化，综合单价均不再调整。综合单价中包含：勘察人员、机械进退场费用、钻孔、取样、标贯测试、重动探、抽水试验、地下水质分析、土工试验、岩石饱和单轴抗压试验等费用及管理费、利润、税金与风险费和保证“图审中心”审查通过等所有勘察等工作内容及所需的全部费用。

4.2.2 钻探进尺深度以委托人确认的现场施工记录为准。确认方法按招标附件中的工程勘察钻孔进尺深度确认单，每天确认一次。

4.2.3 本工程无预付款。

4.2.4 付款方式按：在勘察工作完成核验后并提交勘察成果资料后10天内，支付结算款50%；在图审中心审查过后付结算总价的40%；基础验收通过后付清工程结算款。

第5条  发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费         元。

5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付         元计算加班费。

5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

5.2 勘察人责任

5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。

5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第6条  违约责任

6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在

50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计         元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第7条

本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

第8条

其他约定事项： 1、本项目勘察钻探点布设及技术要求业主负责;2、勘察报告审查费由业主负责；3、若施工中发现桩孔与柱孔土质不符，勘察人要负全责；4、本项目勘察结果对设计不能起指导意义的乙方要负全责；5、如需增加超前钻勘察人自行解决；6、勘察人负责协调土质剪切波孔图纸审查等相关问题。

第9条

本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由         仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。

第10条

本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式           份，发包人         份，勘察人         份。

 

签署时间：         年         月        日

 

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

 

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：