供电施工合同协议书范本
编号：_____________
供电施工合同
甲 方：________________________________________________
乙 方：___________________________
【 更多免费素材，微信lbgzkf1】
签订日期：_______年______月______日
甲方（发包人）：
法定代表人：
乙方（承包人）：
法定代表人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围
（1）安装、调试试验3台欧式箱变；
（2）10KV高压电源搭接引入及计量工程；
（3）10KV高压电缆安装、调试、试验；
（4）3台欧式箱变接地工程；
（5）电力电缆及箱变防火工程；
（6）一期800KV箱变1台拆迁、过户、接地、计量工程，3×240电缆回收工程。
施工图纸详同济规划建筑设计有限公司（二期）总图工程图纸，见下表：
专业
图纸名称
版次
图号
电气
2#楼强电施工图说明
电气
1#箱式变压站配电系统图
电气
2#箱变配系统图
【更多免费素 材，微信lbgzkf1】
电气
3#箱变配电系统图
电气
强电管线总平面布置图
电气
二期总图电气变更
【更多免费素材，微信lbgzkf1】
注：施工图纸由乙方负责保送供电部门图审
三、合同工期
合同签订后，5个工作日内乙方负责完成电的申报、审批等手续。施工工期以工程预付款到帐为准。 年 月 日前完工。完工后7日内办理完各项验收手续（如遇天气原因无法施工，以甲方鉴证为准，工程给予顺延），相关工程验收资料同时交付。如不能按上述时间完成，乙方承担每天合同总价款 %的违约赔偿。
四、合同价款
工程按《全国统一安装工程预算定额（ 省单位估价表）》进行预（决）算编制，取费按所在地区最新版定额。工程总价经双方协商，确定为 万元（大写： ，总价包干，含工程安全防护、文明施工措施费，税金等一切费用，交钥匙工程，乙方需要正式建安发票）。
五、付款方式
1、乙方办理完甲方用电申报、审批等手续后，甲方先预付工程款的 %，工程款到帐后乙方即开始施工。在乙方完成电缆敷设及3台欧式箱变安装、调试后，甲方付 %工程款。待工程完工，供电部门和甲方验收合格、资料移交并通电后付 %工程款。余款10%为质量保证金，质保期一年，质保期满后质量保修金支付给乙方。
2、工程完工后，乙方以书面报告报甲方验收，并提供竣工资料和竣工图纸三份。否则，不予验收。
六、质量要求
乙方按设计图及电力部门行业规范要求进行施工，主要设备、材料必须是正规厂家并有生产资质的企业的合格产品。
七、双方责任
1、乙方做到安全生产、文明施工及现场材料的保管（甲方配合高低压配电设备的保管），并承担意外事故的损失，工程项目在施工期间因管理不善，造成损失由乙方负责。
2、甲方负责对10KV电缆敷设通道具体位置的确认。
3、乙方负责甲方用电申报、审批等手续（甲方提供相应资料）。乙方负责工程施工、供电公司的验收及通电，在施工过程中，保护好其他基础设施，如有损坏，由乙方负责赔偿或修复。
4、乙方采购的设备在质保期间内，如出现质量问题，由乙方负责免费维修、更换。质保期外如出现设计故障，由乙方协助处理。从交付使用之日起一年内，如出现安装质量问题，乙方在接到甲方通知后，1小时到现场，并及时解决。
八、争议
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
（1）提交位于 （地点）的 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；
（2）依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。
九、其他
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
2、本合同一式二份，各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。
3、本合同经各方签署后生效。
签署时间： 年 月 日
法定代表人或授权代表（签字）：
法定代表人或授权代表（签字）：
(阅读全部图文内容，您需要先登录！)
