钢结构工程施工合同协议书范本标准版

钢结构工程施工合同协议书范本标准版

-1155700-923925 编号：_____________

钢结构工程施工合同

甲 方：________________________________________________

乙 方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

甲方：

乙方： 签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方根据分工负责，配合协作精神，同时为明确双方的权利义务，经协商一致，双方同意签订本合同。

第一条 工程名称：

第二条 工程地点：

第三条 工程范围：工程钢结构厂房的材料加工、制作、运输及安装。

第四条 工程规模：单跨 m、建筑面积 m2

第五条 工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照甲方认可的施工图纸和说明书要求，精心组织施工，确保工程质量合格。

第六条 承包方式：包工、包料。

第七条 合同款及付款方式：

合同价款：

合同总额为固定总价人民币 元 。乙方开具上海市建筑业统一发票给甲方，甲方提供相应的完税证明给乙方。

本价格为固定总价，不因建筑材料价格上涨因素、高温、雨季、冬季施工条件、节假日施工条件等因素变化而产生调整。

乙方不承担总包土建配合费、项目报建费等相关费用。

付款方式：

本合同签定后十日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为备料款，即人民币 元。

厂房的主次钢结构运抵工地现场后十日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，即人民币 元。

主结构安装完成，屋面板和墙面板运抵工地现场后十日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币 元。

本工程完工交付业主后的十日内，甲方向乙方支付合同总额的15%，即人民币 元。

本工程竣工验收壹年后十四日内，甲方向乙方支付合同总额的5%，即人民币 元。

第八条 工程期限

乙方按照如下节点完成合同工作：

_____年_____月_____日-_____年_____月_____日：深化图纸，并报甲方和业主审核，完成钢构板材的采购，加工制作。

_____年_____月_____日-_____年_____月_____日完成主结构的安装

_____年_____月_____日完成屋面系统安装

_____年_____月_____日完成墙面系统安装，即大面完成。

_____年_____月_____日完成收尾工作，视其他单位工作面配合情况调整。

工程每延期一天，罚金为人民_____元/天，罚金总额不超过合同金额的3%。

在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延：

1、因自然灾害、国家及地方政策等不可抗力因素被迫停工；

2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

3、因甲方不能提供施工现场安装条件（场地、停电、其他单位原因致使工地停工等），被迫停工或不能连续施工；

4、因甲方延迟支付工程款。

第九条 违约责任

违约处理：签约双方的任何一方不能全面履行合同条款时属于违约行为，因违约造成的经济损失一律由违约方负责赔偿，因违约造成工期延误时，如果甲方违约时工期可以顺延，但乙方违约时工期不予顺延。

违约金标准：合同条款履行过程中如任何一方无正当理由单方面提出终止合约时属于单方违约，由违约方负责给对方造成的经济损失。

经济损失的赔偿范围

甲方代表根据合约条款未能及时下达必要的通知、确认、批准；未根据合约条款履行自己的义务；不发放金额使其它合约不能履行所造成的乙方的经济损失由甲方负责赔偿。

乙方未按合约工期内完成竣工、施工质量未达到设计及规范要求或发生其它合约不能履行的行为所造成的甲方的经济损失由乙方负责赔偿。

损失计算方法：实际发生的直接损失、间接损失及以银行同期贷款利率计算的利息的相加。

除了双方经协商终止合约或一方违约后，合约得不到履行以外，违约方负责上述责任后，仍应继续履行合同条款。【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

因单方违约不能履行合同条款时，如果另一方想终止或解除合同时，必须10天前通报违约方，违约责任由违约方承担。

因由乙方的原因终止合同时，甲方有权支配属于乙方的现场所有设施、材料、设备及器械。

第十条 乙方的责任

- 保证供应材料以及加工制作安装的性能及质量。

- 保证本工程项目的所有法规及安全责任，并根据现行法规及规定参加各种保险。【更多免费素材，微信lbgzkf1】

- 施工过程当中施工现场必须始终保持清洁干净，并充分地安排清扫人员,如业主要求时增加作业清扫人员。

- 乙方要把包括工程材料供应、施工、标记合同内规定的业务日程的业务履行计划编制后，合同生效后7日内递交给甲方。

- “合同内规定的业务”是指与本工程相关的所有施工工程，为此而必要的现场设计、工程材料的供应计划、材料管理、人力供应、人力管理、保险及手续业务等合同上乙方要履行的所有业务。

- 乙方要把包括工程进展的作业报告，每日、每周、每月递交给甲方。并为缩短工期、保证质量做最大的努力。

- 乙方要参加包括调试期在内的所有合同期间履行合同业务所必要的承包材料和工程中有可能发生的本工程建设必要的所有保险，乙方的过失造成的甲方和业主的工厂、员工、工程监理及国内外技术支援参与单位人员的任何财产及人员损伤中免除甲方的责任，并保护甲方。当甲方要求提交当年保险的文件时，乙方要提交。

- 乙方要按中国法规派驻安全管理员（持资格证者）专职管理安全，并具备各种法定设施。且负对所有问题（人，物，行政修改及劝阻等其他）的法律，道德责任。

- 乙方未经甲方的认可不得把已进入现场的材料运出场外，且按甲方的纠正指示履行。

- 乙方要充分算出本工程所需的设备及人员，并编制设备及人员调动计划，且得到甲方的认可。

- 乙方在履行建设工程业务中要遵从甲方或甲方指定者的指示。地下预埋物或工程结束后不能从外部检查的设施，要在甲方或甲方指定者的参与下才能施工。

- 乙方为保护现场内的财产及性命和安全作业，进行安全教育，并把其结果每周一次报给甲方。

- 乙方要在工程结束，最终交接时，把其留在建设现场内的临时建筑物，废弃物等彻底拆除并清理。有关废弃物的处理，要向甲方递交废弃物的种类，数量，专业处理单位的资料。

- 项目经理及各工种会议每周进行一次，临时会议在特殊情况下随时召开。

- 乙方要甲方在竣工检查时发现的问题进行修改作业，并把其结果报给甲方。

- 乙方要自己熟知履行本合同业务有关的所有条件、现场及周围环境。合同签订后，不得因现场特性等为理由，申请增加费用。

- 甲方或“丙”认为有必要变更设计时，甲方要提前把变更部分的设计提供给乙方，乙方照此得到签字后履行变更工程。

- 乙方按照甲方指定的地点设置材料堆场堆放材料并保证场地整洁。

- 乙方负责钢结构资料的整理收集，并通过监理和业主的验收签字，以及质检部门的验收，确保钢结构工程的施工资料满足验收和归档的要求。

第十一条 质量保修

保修期限：各期每个单一工程竣工验收合格及业主在验收记录上签字日起计算，按国家规定的保修条款执行。其中：

（1）土建/建筑/安装/装潢工程保修期为1年；

（2）防水工程（含钢结构屋面）保修期为5年；

（3）结构（包括钢结构）的保修期限是与设计使用年限相同。

保修责任范围：除了甲方使用时的人为损坏、因原设计错误的危险要素、甲方供材代用的原因、第三者故意或非故意的损坏、自然灾害及不可抗力要素损坏等以外，因乙方的施工质量原因及验收移交前保管不合理导致的工程范围内各部分配件、全部或单体、整件或单件的破损、脱落、变质、丢失、龟裂等属于乙方保修责任范围。

保修包含内容：合同款（包括补充合同款）包含的工程项目，设计变更或修改，现场签证或是文字约定，双方或多方会议记要约定的全部内容。

保修保证金：从工程结算款中截留，即根据合同总金额计算5%，如果发生的累计费用超过保修保证金总额，超过部分由乙方支付。

保修期内，乙方得到甲方通知书后，3日内应派人员进行维修，如不维修，甲方可以委托其他单位人员进行维修，其费用从保修保证金中扣除，不足部分应由乙方支付。

保修保证期1年结束后，14日内甲方必须支付给乙方剩余保修保证金的100%。但乙方仍然持有再履行防水工程保修4年的义务和结构工程设计使用年限为止的保修的义务。

第十二条 其它约定事项：

钢结构主次结构以及彩钢板墙面系统、屋面系统部分，施工单位需提出详细的施工图纸，并得到业主方和设计院的确认后方可施工，如报价时的金额与实际发生金额有出入时，建设单位不另行调整相关费用。

在经业主认可的施工图纸上，若甲方在施工过程中提出图纸变更而引起的工程量的增减，该增减部分的价格按实相应增减。

乙方提供完整的施工资料给甲方，由甲方签章归档报建。

甲方为乙方工人提供住宿，乙方工人须完全遵守甲方对工地的管理要求，如乙方人员发生打架斗殴，偷盗等违法行为，甲方将直接将其移送司法部门追究责任且由此造成的一切损失由乙方承担。【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

乙方在签订本合同时必须与甲方签订一份安全责任协议书。

第十三条 解决合同纠纷方式

发生纠纷后，双方协商解决；协商不成当事人双方同意向工程所在地人民法院起诉。

第十四条 未尽事宜，双方友好协商解决。

第十五条 本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方法人或委托代理人签字并盖公章即生效。

甲 方： 乙 方：

（盖章） （盖章）

法人或委托代理人（签字）： 法人或委托代理人（签字）：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

年 月 日 年 月 日